Conditions d’utilisation
1. Présentation de l’entreprise
La société ConceptEntretien intervient dans les domaines de l’entretien, de la rénovation, de l’aménagement intérieur et extérieur ainsi que des travaux paysagers.
Nom commercial : ConceptEntretien
Dénomination sociale : ConceptEntretien
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Siège social : 11 rue de la Galanderie, 45760 Vennecy
SIRET : 101 574 655 00011
Téléphone : 02 59 16 27 67
Email : contact@conceptentretien.fr
Site internet : ConceptEntretien.fr
Dirigeant : Ousni FROMENT
Activité (code NAF) : 8121Z – Nettoyage courant des bâtiments
Greffe compétent : Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
2. Objet
Les présentes Conditions de services définissent les modalités selon lesquelles ConceptEntretien fournit ses prestations à ses clients, particuliers ou professionnels. Toute commande implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions.
3. Prestations proposées
ConceptEntretien propose notamment les prestations suivantes :
- Entretien et nettoyage de toitures, façades, terrasses et clôtures
- Travaux d’étanchéité et de protection (hydrofuge, traitements spécifiques)
- Travaux de rénovation intérieure et extérieure
- Aménagement et entretien des espaces verts
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et peut évoluer.
4. Devis
Toute prestation fait l’objet d’un devis gratuit et sans engagement. Le devis précise la nature des travaux, les matériaux utilisés, le prix et les délais d’intervention estimés.
Le devis est valable pour une durée indiquée sur celui-ci. Les travaux ne débutent qu’après acceptation écrite du devis par le client.
5. Tarifs et paiement
Les prix sont exprimés en euros. Les modalités de paiement (acompte, solde, échéancier) sont précisées sur le devis ou la facture.
Sauf mention contraire, le solde est payable à la fin des travaux. Tout retard de paiement pourra entraîner la suspension des prestations en cours.
6. Délais d’intervention
Les délais d’intervention sont donnés à titre indicatif. ConceptEntretien ne pourra être tenue responsable d’un retard dû à des causes extérieures telles que les conditions météorologiques, l’indisponibilité des matériaux ou un cas de force majeure.
7. Obligations du client
Le client s’engage à :
- Fournir des informations exactes et complètes
- Permettre l’accès au chantier dans des conditions normales
- S’assurer que les installations existantes sont conformes
8. Responsabilité
ConceptEntretien s’engage à réaliser les travaux dans les règles de l’art. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation, de défaut d’entretien ultérieur ou de dégradation due à des causes extérieures.
9. Garanties
Les prestations bénéficient des garanties légales en vigueur, dans la limite des travaux réalisés et conformément à la réglementation applicable.
10. Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par écrit à l’adresse suivante : contact@conceptentretien.fr, dans un délai raisonnable après la réalisation des travaux afin de permettre un traitement rapide et efficace.
11. Données personnelles
Les informations collectées sont utilisées uniquement dans le cadre de la relation commerciale. Elles ne sont ni vendues ni transmises à des tiers.
12. Droit applicable
Les présentes Conditions de services sont soumises au droit français. En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant toute action judiciaire.